Договір на дератизацію, дезінфекцію, дезінсекцію - бланк зразок 2019

в обличчі. діючого на підставі. іменований надалі «Замовник», з одного боку, і в особі. діючого на підставі. іменований надалі «Підрядник», з іншого боку, іменовані надалі «Сторони», уклали цей договір, надалі «Договір», про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання щодо виконання для Замовника робіт з дезінфекції, дезінсекції, дератизації щодо приміщень, обладнання та іншого майна Замовника, характеристики яких вказані в Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього договору, далі - Роботи.

1.2. Після закінчення виконання робіт (за умови своєчасного, повного і якісного виконання робіт), Підрядник здає, а Замовник приймає їх результат і оплачує їх вартість в порядку і в строки, встановлені цим договором.

1.3. Підрядник виконує роботи на підставі такої ліцензії.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Підрядник зобов'язується:

2.1.1. Виконувати роботи, зазначені в п.1.1 цього договору, відповідно до умов цього договору, ГОСТами і ТУ, ліцензійними умовами, що діють в Укаїни для даного виду робіт, використовуваних видаткових матеріалів. У разі істотних відступів Підрядником від умов цього договору Замовник має право на розірвання цього договору в односторонньому порядку і на пред'явлення вимоги до Підряднику про відшкодування завданих збитків Замовнику в повному обсязі. Роботи за цим договором виконуються в терміни, зазначені в графіку виконання робіт - Додаток №2, який є невід'ємною частиною цього договору.

2.1.2. Забезпечити роботи необхідними матеріалами (зокрема, необхідними розчинами, хімічними речовинами, іншими витратними матеріалами, дозволеними для використання в Укаїни, якість яких повинна відповідати ГОСТам та ТУ, діючим в Укаїни для даного виду витратних матеріалів), що підлягають використанню в процесі виконання робіт, а також обладнанням та інструментарієм для виконання робіт. Вартість витратних матеріалів, а також інших експлуатаційних витрат, що підлягають, відповідно, використання і несення в процесі виконання робіт за цим договором, входить у вартість робіт, виконуваних Підрядником. Підрядник зобов'язаний отримати всі необхідні документи (обов'язковість надання яких передбачена чинним законодавством Укаїни), що підтверджують безпеку наданих матеріалів, включаючи сертифікаційні документи, за умови, що використовуються Підрядником витратні матеріали, які використовуються Підрядником при виконанні робіт, підлягають обов'язковій сертифікації; на вимогу Замовника Підрядник зобов'язаний надати Замовнику копії документів про якість витратних матеріалів, використовуваних в процесі виконання робіт.

2.1.3. У письмовій формі повідомляти негайно Замовнику про будь-якої необхідності проведення додаткових робіт, що може спричинити відповідне збільшення вартості робіт з метою подальшого узгодження обома Сторонами подібних змін в письмовій формі.

2.1.4. Виконувати отримані в ході робіт вказівки Замовника, що стосуються ходу і якості виконання робіт, дотримання термінів їх виконання, якості наданих Підрядником витратних матеріалів, негайного усунення (виправлення) виявлених недоліків за рахунок коштів Підрядника, якщо такі вказівки Замовника не суперечать умовам цього договору.

2.1.5. Протягом всього терміну виконання робіт надавати безперешкодний доступ представників Замовника до окремих ділянок виконуваних робіт для здійснення контролю Замовником за якістю виконуваних робіт, а також надавати для перевірки будь-які матеріали та документи, що відображають окремі стадії і результати виконуваних робіт.

2.1.6. Отримати (при необхідності) всі потрібні дозволи та погодження, необхідні для початку і виконання робіт Підрядником в повному обсязі, обумовленому в цьому договорі.

2.1.7. Забезпечити і гарантує відсутність будь-яких прав третіх на витратні матеріали, що підлягають використанню в процесі виконання робіт.

2.1.8. Дотримуватися вимог чинного законодавства Укаїни про охорону навколишнього середовища при виконанні робіт.

2.1.9. Підрядник несе ризик випадкового пошкодження (псування) або випадкової загибелі витратних матеріалів, а також обладнання та інструменту, використовуваних при виконанні робіт до моменту закінчення строку цього договору.

2.1.10. Підрядник несе відповідальність за дотримання працівниками Підрядника вимог діючих в Укаїни нормативних актів з охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм і правил, пожежної безпеки, своєчасне виконання протипожежних заходів, забезпечення робіт засобами пожежогасіння, їх справний стан, а також за наслідки недотримання вищевказаних вимог, норм і правил при виконанні працівниками Підрядника робіт; також Підрядник зобов'язується забезпечити і несе відповідальність за організацію необхідного огородження місця виконання робіт з метою запобігання аварій, катастроф, нещасних випадків та інших негативних наслідків. Підрядник несе відповідальність за виконання робіт фахівцями відповідної увазі і складності робіт кваліфікації.

2.2. Підрядник має право:

2.2.1. Залучати третіх осіб (субпідрядників) для виконання робіт, за умови отримання попередньої письмової згоди Замовника на залучення субпідрядників. В цьому випадку відповідальність за якість виконання робіт (в тому числі і за якість робіт, виконаних субпідрядниками) в цілому за цим договором несе Підрядник; в даному випадку Підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник. У разі залучення субпідрядників Підрядник несе відповідальність за наявністю у субпідрядників всіх потрібних дозволів (в тому числі, відповідної ліцензії на виконання робіт) та погоджень, необхідних для початку і виконання робіт субпідрядниками робіт в повному обсязі, обумовленому в цьому договорі.

2.2.2. Виконати роботи раніше термінів виконаних робіт, встановлених відповідно до п.2.1.1 цього договору.

2.3. Замовник зобов'язується:

2.3.1. Прийняти та оплатити роботи, виконані Підрядником відповідно до умов цього договору;

2.3.2. У разі виявлення Замовником порушень Підрядником умов договору, видавати письмове розпорядження про їх усунення, а при необхідності - про призупинення виконання робіт до усунення порушень умов договору або розірвання цього договору.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. Здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт (за допомогою візиту на окремі ділянки виконання робіт), дотриманням термінів їх виконання, якістю наданих Підрядником матеріалів, вимагати усунення (виправлення) виявлених недоліків за рахунок коштів Підрядника.

3. Здача і приймання робіт

3.2. Здача-приймання виконаних робіт, зазначених в п.1.1 цього договору, оформляється за допомогою підписання обома сторонами акту здачі-приймання виконаних робіт. Акт здачі-приймання виконаних робіт надається Підрядником Замовнику в кожному випадку виконання робіт, згідно цього договору, в 2-х примірниках одночасно з направленням повідомлення про готовність до здачі виконаних за цим договором робіт.

4. РОЗРАХУНКИ

4.1. Вартість робіт, виконуваних за цим договором, становить рублів, у тому числі ПДВ (18%).

4.2. Оплата вартості виконуваних робіт здійснюється Замовником протягом десяти днів з дати підписання договору.

4.3. Розмір вартості робіт може коригуватися за допомогою підписання Сторонами додаткової угоди до цього договору.

4.4. Форма оплати: безготівковий розрахунок, згідно наданих Підрядником оригіналів рахунків на оплату вартості виконаних робіт.

4.5. У разі оплати вартості виконуваних робіт на умовах попередній оплати, при неможливості (технічна неможливість, форс-мажорні обставини, дострокове розірвання цього договору, інші обставини) виконання робіт в обсязі, якості і протягом термінів, обумовлених у цьому договорі, Підрядник зобов'язаний повернути суму передоплати, раніше сплачену в рахунок оплати вартості робіт, не пізніше банківських днів з дати направлення Підряднику Замовником письмової вимоги про повернення раніше сплаченої Замовником з мми передоплати, як безпідставно отриманої Підрядником суми грошових коштів. Вищевказані кошти повертаються Підрядником Замовнику за вирахуванням вартості робіт, фактично виконаних на дату спрямування Замовником письмової вимоги про повернення сум попередньої оплати, за умови відповідності якості виконаної частини робіт з умовами цього договору та вимогам чинного законодавства, що діє в Укаїни для даного виду робіт (при цьому повернення суми попередньої оплати не залежить від того - чи були придбані Підрядником витратні матеріали і залучені інші ресурси в кількості , Необхідному для виконання всього обсягу робіт за цим договором, чи ні).

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Підрядник несе наступну відповідальність за цим договором: У разі несвоєчасного виконання Підрядником робіт відповідно до цього договору, останній сплачує Замовнику пеню в розмірі% від вартості робіт, прострочення у виконанні яких була допущена Підрядником, за кожен день всього періоду прострочення. У разі несвоєчасного повернення сум передоплати в порядку, встановленому п.4.5 цього договору, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі% від несвоєчасно повернутої суми передоплати за кожен день прострочення повернення Підрядником сум передоплати. Пеня, зазначена в даному пункті, цього договору, сплачується за весь період прострочення, незалежно від тривалості періоду прострочення, за який нараховується пеня.

5.2. У разі невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань за Даним договором, що призвело до заподіяння Підряднику збитків, Замовник дії (бездіяльності) якого призвели до заподіяння Підряднику збитків, зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані з вини Замовника, в повному обсязі в частині, не покритій неустойкою. У разі невиконання або неналежного виконання Підрядником своїх зобов'язань за Даним договором, що призвело до заподіяння Замовнику збитків, Підрядник дії (бездіяльності) якого призвели до заподіяння Замовнику збитків, зобов'язаний відшкодувати заподіяні збитки в повному обсязі, незалежно від наявності вини Підрядника (умислу або необережності) в заподіянні збитків. Сплата неустойки не звільняє Сторони від обов'язку відшкодування заподіяних збитків у повному обсязі і від виконання своїх зобов'язань за Даним договором.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. У разі настання певних обставин, що перешкоджають будь-якої із Сторін виконати взяте на себе зобов'язання за цим договором, не виконує, той Сторона повністю звільняється від відповідальності за невиконання за умови, що:

• виникло обставина не могло бути прийнято нею в розрахунок при укладенні цього договору;
• дана перешкода вона не могла уникнути або подолати при виконанні зобов'язання;
• вищевказане перешкоду або його наслідки були наслідком причин, що знаходяться поза контролем неісполняемих Сторони.

6.2. Обставинами, що відповідають вимогам, зазначеним в п.6.1 є: а) пожежі; б) повені; в) війни; г) блокада; д) землетрус.

6.3. Сторона, для якої виявиться неможливим виконання своїх зобов'язань за цим договором з огляду на обставини, зазначених у п.6.1, п.6.2 цього договору, буде зобов'язана повідомити іншу Сторону в письмовій формі про виникнення і про припинення дії вищевказаних обставин не пізніше календарних днів з моменту їх початку або припинення. Повідомлення має містити відомості про дату виникнення (припинення), характер обставин та їх можливі наслідки. У разі невиконання вимог даного пункту, а також п.6.4 цього договору сторони не вправі посилатися на форс-мажорні обставини, як на підставі звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором.

6.4. При виникненні вищевказаних обставин, термін виконання договірних зобов'язань відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти ці обставини або їх наслідки, але не більше календарних днів.

6.5. Якщо вищевказані обставини та їх наслідки триватимуть більше календарних днів, Сторони на основі взаємних переговорів приймають рішення про подальшу долю цього договору.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання обома Сторонами і діє протягом днів. Якщо будь-яка зі сторін не виконає або неналежним чином виконає свої зобов'язання за цим договором, термін дії цього договору продовжується до моменту повного виконання обома сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

7.2. Цей договір може бути змінений, достроково розірваний Замовником в односторонньому порядку в будь-який час. Цей договір може бути змінений, достроково розірваний також у інших випадках і на підставах, передбачених чинним законодавством Укаїни.

8. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Що виникають за цим договором суперечки Сторони врегулюють шляхом взаємних переговорів.

8.2. Всі суперечки і розбіжності, що виникають в процесі дії цього договору, Сторони будуть врегулювати шляхом взаємних переговорів. У разі недосягнення згоди за результатами взаємних переговорів по всім розбіжностям, внаслідок яких виникла суперечка, даний спір підлягає передачі на розгляд і вирішення відповідного господарського суду за підсудністю, в порядку, встановленому чинним господарським процесуальним законодавством Укаїни.

9. Інші умови

9.1. Цей договір складено в 2-х примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

9.2. Після підписання цього Договору всі попередні угоди і протоколи про наміри з питань, так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

9.3. Всі зміни, що вносяться до тексту цього договору, будуть мати юридичну силу тільки за умови їх підписання уповноваженими представниками обох Сторін.

9.4. Всі додатки до цього договору, акти здачі-приймання виконаних робіт, додаткові угоди, підписані уповноваженими представниками Сторін, є невід'ємною частиною цього договору.

9.5. За цим договором Підрядник не має права поступатися третім особам прав вимоги до Замовника, що виникають з цього договору. Підрядник не має права передавати свої права та обов'язки, що випливають з цього договору, третім особам без попередньої письмової згоди Замовника.

9.6. Умови цього договору не поширюються на відносини між сторонами цього договору, що виникли до набрання чинності цим договору в силу і, пов'язані з предметом цього договору (всі випадки виконання робіт, зазначених в п.1.1 цього договору).